DocMuse

Σύμβαση έργου μεταξύ επιχειρήσεων — Werkvertrag (Γερμανία)

Γερμανία
Deutsch
Επιχειρήσεις
Σύμβαση
Εκτύπωση και υπογραφή
3 σελίδες · Πωλήσεις: 0

Δημοσιεύτηκε απόDocMuse

Αυτό το έγγραφο είναι στα γερμανικά

Το PDF που κατεβάζετε είναι στα γερμανικά — σε αυτή τη γλώσσα πρέπει να υποβληθεί, γι’ αυτό δεν μεταφράζεται. Όλα τα υπόλοιπα σε αυτή τη σελίδα υπάρχουν για να σας εξηγήσουν τι γράφει.

Σύμβαση μεταξύ δύο επιχειρήσεων στη Γερμανία για ένα ορισμένο αποτέλεσμα — λογισμικό, ιστότοπο, γνωμάτευση, σχέδιο, επισκευή ή εγκατάσταση — για το οποίο ευθύνεται ο ανάδοχος (Werkvertrag κατά τις §§ 631 επ. του γερμανικού Αστικού Κώδικα, BGB). Περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου και τις συμφωνημένες ιδιότητες, προθεσμία ολοκλήρωσης, διαδικασία παραλαβής με την προθεσμία της § 640 παρ. 2 BGB, το απαιτητό της αμοιβής με την παραλαβή, δικαιώματα για ελαττώματα, καταγγελία, δικαιώματα χρήσης του έργου, εμπιστευτικότητα και περιορισμό της ευθύνης. Όχι για οικοδομικές συμβάσεις ούτε για την κατασκευή κινητών πραγμάτων, στα οποία εφαρμόζεται το δίκαιο της πώλησης. Στα γερμανικά.

Τι συμπληρώνετε

Τα στοιχεία που ζητά το έγγραφο.

  • Πελάτης
  • Διεύθυνση πελάτη
  • Δικαστήριο μητρώου και αριθμός εμπορικού μητρώου του πελάτη (αν είναι εγγεγραμμένος)
  • Εκπρόσωπος πελάτη
  • Ανάδοχος
  • Διεύθυνση αναδόχου
  • Δικαστήριο μητρώου και αριθμός εμπορικού μητρώου του αναδόχου (αν είναι εγγεγραμμένος)
  • Εκπρόσωπος αναδόχου (ή «αυτοπροσώπως»)
  • Περιγραφή της εργασίας
  • Κριτήρια παραλαβής
  • Προθεσμία
  • Προθεσμία για αντιρρήσεις (ημέρες)
  • Αμοιβή
  • Βάση τιμολόγησης
  • Προθεσμία πληρωμής (ημέρες)
  • Δικαιώματα χρήσης που παραχωρούνται: αποκλειστικά ή μη αποκλειστικά
  • Τρόποι εκμετάλλευσης του έργου
  • Ανώτατο όριο ευθύνης
  • Δικαστήριο για τις διαφορές: της έδρας του πελάτη ή του αναδόχου
  • Πόλη
  • Ημερομηνία

Προεπισκόπηση

Αυτό το έγγραφο δημιουργείται για εσάς. Οι απαντήσεις σας γράφονται σε αυτό και το ολοκληρωμένο PDF είναι δικό σας.

Η προεπισκόπηση έρχεται σύντομα

Συχνές ερωτήσεις

Τι σημαίνει η παραλαβή σε μια σύμβαση έργου στη Γερμανία και τι γίνεται αν ο πελάτης σιωπά;
Με την παραλαβή ο πελάτης εγκρίνει το έργο ως κατ’ ουσίαν σύμφωνο με τη σύμβαση· μόνο τότε η αμοιβή γίνεται απαιτητή (§ 641 παρ. 1 BGB). Δεν μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή για επουσιώδη ελαττώματα (§ 640 παρ. 1 BGB). Αν μετά την ολοκλήρωση ο ανάδοχος τάξει εύλογη προθεσμία και ο πελάτης δεν αρνηθεί την παραλαβή αναφέροντας τουλάχιστον ένα ελάττωμα, το έργο θεωρείται ότι παραλήφθηκε (§ 640 παρ. 2 BGB). Η σύμβαση ορίζει την προθεσμία αυτή σε ημέρες.
Για πόσο χρόνο ευθύνεται για ελαττώματα ο ανάδοχος μιας σύμβασης έργου στη Γερμανία;
Εξαρτάται από το έργο (§ 634a BGB). Όταν το αποτέλεσμα είναι η κατασκευή, η συντήρηση ή η μεταβολή ενός πράγματος, οι αξιώσεις για ελαττώματα παραγράφονται σε δύο χρόνια από την παραλαβή, και για ένα κτίριο σε πέντε. Για άλλα έργα, όπως μια γνωμάτευση, ισχύει η γενική παραγραφή: τρία χρόνια από το τέλος του έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ο πελάτης έμαθε γι’ αυτήν (§§ 195, 199 BGB).
Μπορεί ο πελάτης να καταγγείλει μια σύμβαση έργου στη Γερμανία πριν ολοκληρωθεί το έργο;
Ναι, οποτεδήποτε έως την ολοκλήρωση του έργου (§ 648 BGB). Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα στη συμφωνημένη αμοιβή, αλλά αφαιρεί όσα εξοικονόμησε σε δαπάνες και όσα κερδίζει απασχολώντας αλλού τις δυνάμεις του· ο νόμος τεκμαίρει ότι του οφείλεται το 5 % της αμοιβής για το μέρος που δεν εκτελέστηκε. Για σπουδαίο λόγο κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει χωρίς προθεσμία, και τότε αμείβεται μόνο το μέρος που εκτελέστηκε (§ 648a BGB).
Για ποιες αναθέσεις δεν είναι κατάλληλη αυτή η γερμανική σύμβαση έργου;
Για οικοδομικές εργασίες: μια τέτοια σύμβαση είναι σύμβαση κατασκευής με δικούς της κανόνες (§§ 650a επ. BGB), και η καταγγελία της, για παράδειγμα, απαιτεί έγγραφο τύπο (§ 650h BGB). Ούτε για την παράδοση κινητών πραγμάτων που πρόκειται να κατασκευαστούν, όπως μηχανήματα, έπιπλα ή διαφημιστικό υλικό: σε αυτά εφαρμόζεται το δίκαιο της πώλησης (§ 650 BGB). Ταιριάζει σε πνευματικά και τεχνικά έργα, όπως λογισμικό, ιστότοπους, γνωματεύσεις, σχέδια ή επισκευές.

Πώς μπορείτε να υπογράψετε αυτό το έγγραφο

  • Εκτυπώστε το και υπογράψτε με το χέρι. Οι γραμμές υπογραφής στο έγγραφο μένουν σκόπιμα κενές — υπογράψτε πάνω τους με στυλό.
  • Υπογράψτε το προσωπικά με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή. Αν διαθέτετε ήδη εγκεκριμένη υπογραφή — από ADACOM, HARICA, ZealiD ή οποιονδήποτε άλλο εγκεκριμένο πάροχο του καταλόγου εμπίστευσης της ΕΕ, σε κάρτα, σε κλειδί USB, σε εφαρμογή για κινητό ή απομακρυσμένα — ο οδηγός υπογραφής μας εξηγεί βήμα προς βήμα πώς υπογράφετε αυτό ακριβώς το αρχείο χωρίς να ακυρωθεί η υπογραφή. Βοήθεια βήμα προς βήμα και τρόπος να ελέγξετε το αποτέλεσμα

Το DocMuse πουλά έγγραφα, όχι νομικές συμβουλές. Η αποδοχή εξαρτάται πάντα από τους κανόνες του παραλήπτη και από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Σχετικά έγγραφα

  • Απόφαση εταίρων για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση κερδών GmbH (Γερμανία)

    Απόφαση ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων γερμανικής GmbH ή UG (haftungsbeschränkt) για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, τη διάθεση του αποτελέσματος – διανομή, μεταφορά, αποθεματικά, στην UG με το τακτικό αποθεματικό – και την απαλλαγή των διαχειριστών, με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα. Για συνέλευση, συνέλευση μέσω βίντεο, απόφαση χωρίς συνέλευση σε μορφή κειμένου και μοναδικό εταίρο. Οι προθεσμίες των οκτώ ή έντεκα μηνών (§ 42a παρ. 2 του γερμανικού νόμου για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, GmbHG) και η δημοσιότητα εξηγούνται παρακάτω. Στα γερμανικά.

  • Καταστατικό αστικής εταιρείας GbR (Γερμανία)

    Το καταστατικό αστικής εταιρείας του γερμανικού δικαίου (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GbR) σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2024 (§§ 705 επ. του γερμανικού Αστικού Κώδικα, BGB, όπως αναμορφώθηκε με τον MoPeG) – για δύο ή τρεις ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους ή μια μικρή ομάδα: επωνυμία και έδρα, αν η εταιρεία εγγράφεται στο μητρώο εταιρειών, σκοπός, εισφορές και μερίδια, διαχείριση και εκπροσώπηση, αποφάσεις, κέρδη και ζημίες, καταγγελία, αποχώρηση, θάνατος εταίρου, αποζημίωση και λύση. Το ίδιο το καταστατικό δεν χρειάζεται συμβολαιογράφο. Στα γερμανικά.

  • Απόφαση εταίρων για λύση GmbH και διορισμό εκκαθαριστών (Γερμανία)

    Η απόφαση με την οποία οι εταίροι γερμανικής GmbH ή UG (haftungsbeschränkt) λύνουν την εταιρεία και ορίζουν τον εκκαθαριστή – με την εξουσία εκπροσώπησης και την αποδοχή του, την πρόσκληση προς τους πιστωτές, το έτος αναμονής και το ποιος φυλάσσει τα βιβλία. Τα τρία τέταρτα των ψήφων που δόθηκαν, χωρίς συμβολαιογραφικό τύπο (§ 60 παρ. 1 αριθ. 2 του γερμανικού νόμου για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, GmbHG)· συνέλευση, συνέλευση μέσω βίντεο ή απόφαση χωρίς συνέλευση σε μορφή κειμένου. Στη συνέχεια συμβολαιογράφος την υποβάλλει στο εμπορικό μητρώο. Στα γερμανικά.

  • Αμοιβαία συμφωνία εμπιστευτικότητας (Γερμανία)

    Αμοιβαία συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) κατά το γερμανικό δίκαιο για δύο επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες πριν από μια συνεργασία: σκοπός, τι είναι εμπιστευτικό και τι όχι, γνωστοποίηση μόνο σε εργαζομένους και συμβούλους, ρητή απαγόρευση της αντίστροφης μηχανικής στα δείγματα και τα πρωτότυπα που παραδίδονται (§ 3 παρ. 1 αριθ. 2 του γερμανικού νόμου για τα επιχειρηματικά απόρρητα, GeschGehG), επιστροφή και διαγραφή, διάρκεια και ποινική ρήτρα κατ’ επιλογή – κατά εύλογη κρίση του θιγόμενου υπό δικαστικό έλεγχο, σταθερό ποσό ή καμία. Στα γερμανικά.

  • Πρόσκληση προς τους πιστωτές μετά τη λύση GmbH – κείμενο για το Bundesanzeiger (Γερμανία)

    Το κείμενο με το οποίο οι εκκαθαριστές λυθείσας γερμανικής GmbH ή UG (haftungsbeschränkt) δημοσιεύουν τη λύση και καλούν τους πιστωτές να αναγγελθούν στην εταιρεία (§ 65 παρ. 2 του γερμανικού νόμου για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, GmbHG): η επωνυμία με την προσθήκη «in Liquidation», η έδρα, το δικαστήριο του μητρώου και ο αριθμός, η επαγγελματική διεύθυνση και η ημερομηνία της λύσης. Η δημοσίευση στην Ομοσπονδιακή Εφημερίδα (Bundesanzeiger) ξεκινά το έτος αναμονής, πριν από τη λήξη του οποίου δεν επιτρέπεται καμία διανομή στους εταίρους (§ 73 GmbHG). Στα γερμανικά.

  • Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων — Dienstvertrag (Γερμανία)

    Σύμβαση μεταξύ δύο επιχειρήσεων στη Γερμανία για διαρκείς ή μεμονωμένες υπηρεσίες — συμβουλευτικές, υποστήριξη πληροφορικής, μάρκετινγκ, λογιστική — όπου ο πάροχος οφείλει επιμελή δραστηριότητα και όχι ορισμένο αποτέλεσμα (Dienstvertrag κατά τις §§ 611 επ. του γερμανικού Αστικού Κώδικα, BGB). Ρυθμίζει το αντικείμενο και τι μένει εκτός, την αυτοτελή εκτέλεση, τη διάρκεια και την καταγγελία, την αμοιβή με προθεσμία πληρωμής και τις νόμιμες συνέπειες της καθυστέρησης, την επανάληψη της παροχής, την εμπιστευτικότητα, τη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων κατά το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ, τα δικαιώματα στα αποτελέσματα της εργασίας και τον περιορισμό της ευθύνης. Στα γερμανικά.