Contrato de obra entre empresas — Werkvertrag (Austria)

Cuándo usar este documento

• ·Su empresa en Austria encarga a otra empresa un programa informático o una página web.
• ·Tiene un negocio y asume una reforma, un diseño o un informe pericial para otra empresa.
• ·Quiere pactar plazos, recepción y garantía claros antes de que la empresa contratada empiece el trabajo.
• ·Quiere un contrato de obra entre dos empresas con un precio cerrado o un presupuesto.

Qué hay que rellenar

Los datos que pide el documento.

• ·Cliente
• ·Dirección del cliente
• ·Juzgado del registro y número del registro mercantil del cliente (en caso de inscripción)
• ·Número de IVA del cliente (UID-Nummer, en su caso)
• ·Representante del cliente
• ·Contratista
• ·Domicilio del contratista
• ·Tribunal registral y número del registro mercantil alemán (Handelsregister) del contratista, si lo tiene
• ·Número de IVA del prestador (UID-Nummer, en su caso)
• ·Representante del contratista (o «en persona»)
• ·Descripción de los trabajos
• ·Fuera del alcance
• ·Fecha de inicio
• ·Fecha límite
• ·Plazo para formular objeciones (días)
• ·Criterios de aceptación
• ·Retribución
• ·Tipo de precio: precio cerrado, o presupuesto vinculante o no vinculante
• ·Plazo de pago (días)
• ·Límite de responsabilidad
• ·Tipo de derecho de uso: no exclusivo (Werknutzungsbewilligung) o exclusivo (Werknutzungsrecht)
• ·Modalidades de explotación de la obra
• ·Condiciones adicionales
• ·Localidad
• ·Fecha

Documentos relacionados

• Factura con IVA según el § 11 UStG 1994 (Austria)

  Modelo de factura con todos los datos que el § 11 de la ley austriaca del IVA (UStG 1994) exige en las facturas de más de 400 € brutos: nombre y dirección de ambas partes, número correlativo, fecha de emisión, fecha o periodo de la prestación, cantidad y descripción, base imponible, tipo e IVA, su número UID (el NIF-IVA austriaco) y, por encima de 10.000 € brutos, el del cliente. Con una línea para los datos del registro mercantil del § 14 UGB y los datos bancarios. Austria no obliga a la factura electrónica entre empresas, así que el papel y el PDF siguen valiendo. En alemán.

• Acuerdo de confidencialidad recíproco — NDA (Austria)

  Acuerdo de confidencialidad recíproco (NDA) para negociaciones entre empresas en Austria sobre una cooperación, un proyecto, una licencia o una adquisición. Se basa en la protección de los secretos empresariales de los §§ 26a y siguientes de la ley austriaca contra la competencia desleal (UWG): la finalidad, qué se considera confidencial, la comunicación solo a quien lo necesite, la prohibición expresa de la ingeniería inversa sobre muestras y prototipos, la devolución y el borrado, la duración tras el fin de las negociaciones y una penalización contractual opcional. Ambas partes figuran con su número de registro mercantil. En alemán, listo para imprimir y firmar.

• Contrato de prestación de servicios entre empresas — Dienstleistungsvertrag (Austria)

  Contrato entre dos empresas en Austria para servicios continuos o puntuales (consultoría, soporte informático, contabilidad, marketing) en los que se debe una ejecución diligente y no un resultado concreto. Regula el alcance, la ejecución independiente, la duración y el preaviso a final de mes, la remuneración con factura según el § 11 de la ley austriaca del IVA (UStG 1994) y las normas de demora de los §§ 456 y 458 del Código de Comercio austriaco (UGB), la repetición del servicio, la confidencialidad, la protección de datos, los derechos sobre los resultados y la responsabilidad. Ambas partes figuran con sus números FN y UID. En alemán.

• Recordatorio de pago y último requerimiento a una empresa (Austria)

  Carta a otra empresa que no ha pagado una factura en Austria, como recordatorio amistoso de pago o como último requerimiento antes de un requerimiento judicial de pago (Zahlungsbefehl). Indica la factura, el vencimiento y el inicio de la mora, calcula los intereses de demora al tipo básico del Banco Nacional de Austria más 9,2 puntos (§ 456 del Código de Comercio austriaco, UGB), reclama la cantidad fija de 40 € por gastos de cobro (§ 458 UGB) y fija un plazo. Usted introduce el tipo básico vigente. Para relaciones entre empresas; los consumidores deben otros intereses. En alemán.

• Factura de pequeño importe hasta 400 € (Austria)

  Modelo para facturas de hasta 400 € IVA incluido, con los datos simplificados del § 11 Abs 6 de la ley austriaca del IVA (UStG 1994): nombre y dirección del proveedor, fecha de emisión, cantidad y descripción de los bienes o naturaleza y alcance del servicio, fecha o periodo de la prestación, el total con impuestos y el tipo impositivo. No son obligatorios el cliente, el número correlativo ni el número UID. Para pequeños encargos y justificantes que el cliente necesita para su contabilidad, en papel o en PDF. En alemán.

• Contrato de obra con un profesional autónomo — neue Selbständige (Austria)

  Contrato de obra para profesionales autónomos en Austria asegurados como nuevos autónomos (neue Selbständige) según la GSVG en la SVS, normalmente sin licencia de actividad: para un resultado definido, como un logotipo, una traducción, un texto o un software. Regula la descripción de la obra, la ejecución independiente, el deber de advertencia del § 1168a ABGB, la recepción, un precio cerrado o un presupuesto, los derechos de uso y la confidencialidad. La página explica qué distingue un Werkvertrag de un contrato de servicios libre: según el § 539a ASVG, decide cómo se trabaja en la práctica. En alemán.