DocMuse

DocMuse est un service privé et payant, exploité par The Muse Technology EOOD (Bulgarie). Ce n’est pas un site de l’administration française et nous ne sommes liés à aucune administration.

Contrat d’entreprise entre professionnels – Werkvertrag (Autriche)

Contrat
Entreprises
Deutsch
Autriche
Imprimer et signer
4 pages · Ventes : 0

Publié parDocMuse

Ce document est en allemand

Le PDF que vous téléchargez est en allemand – c’est la langue dans laquelle il doit être déposé, il n’est donc pas traduit. Tout le contenu de cette page sert à vous expliquer ce qu’il contient.

Contrat entre deux entreprises en Autriche pour un résultat défini : logiciel, site web, rapport d’expert, design ou réaménagement. Il couvre la description de l’ouvrage, les délais, le devoir de mise en garde de l’entrepreneur selon le § 1168a du Code civil autrichien (ABGB), sa propre procédure de réception, un prix forfaitaire ou un devis (§ 1170a ABGB), le paiement à la réception avec les intérêts de retard du Code de commerce autrichien (UGB), la garantie, la responsabilité, les droits d’utilisation et la confidentialité. Les deux parties figurent avec leur numéro au registre du commerce (FN) et de TVA (UID). En allemand, à imprimer et signer.

  • Pays d’utilisation : Autriche
  • Dernière mise à jour : 7 octobre 2026

Quand utiliser ce document

  • Votre entreprise en Autriche confie à une autre société la réalisation d’un logiciel ou d’un site web.
  • Vous dirigez une entreprise et acceptez pour une autre société un réaménagement, un design ou une expertise.
  • Vous voulez fixer clairement délais, réception et garantie avant que le prestataire commence.
  • Vous voulez un contrat d’entreprise entre deux sociétés avec un prix forfaitaire ou un devis.

Ce que vous remplissez

Les informations demandées par le document.

  • Client
  • Adresse du client
  • Tribunal d’enregistrement et numéro au registre du commerce du client (s’il est immatriculé)
  • Numéro de TVA du client (UID-Nummer, le cas échéant)
  • Représentant du client
  • Prestataire
  • Adresse du prestataire
  • Tribunal d’enregistrement et numéro au registre du commerce du prestataire (s’il est immatriculé)
  • Numéro de TVA du prestataire (UID-Nummer, le cas échéant)
  • Représentant du prestataire (ou « en personne »)
  • Description des travaux
  • Hors périmètre
  • Date de début
  • Date limite
  • Délai pour formuler des objections (jours)
  • Critères de réception
  • Rémunération
  • Type de prix : forfaitaire, ou devis contraignant ou non contraignant
  • Délai de paiement (jours)
  • Plafond de responsabilité
  • Type de droit d’utilisation : non exclusif (Werknutzungsbewilligung) ou exclusif (Werknutzungsrecht)
  • Modes d’exploitation de l’œuvre
  • Conditions supplémentaires
  • Ville
  • Date

Aperçu

Ce document est établi pour vous. Vos réponses y sont saisies et le PDF final vous appartient.

Aperçu bientôt disponible

Questions fréquentes

Contrat d’entreprise ou contrat de services : lequel convient à une mission en Autriche ?
Cela dépend de ce qui est dû. Dans un Werkvertrag, l’entrepreneur doit un résultat, comme un logiciel fini, un rapport d’expert ou un réaménagement (§ 1151 ABGB) ; la rémunération est en règle générale due une fois l’ouvrage achevé (§ 1170 ABGB), et les règles de garantie s’appliquent aux défauts. Dans un contrat de services, le prestataire doit un travail diligent sur une période, comme un support continu, et il est payé pour les services fournis. Ce qui compte est le contenu de l’accord, pas son intitulé.
Qu’exige le devoir de mise en garde de l’entrepreneur selon le § 1168a de l’ABGB autrichien ?
Si le matériel fourni par le client, ou l’une de ses instructions, est manifestement inadapté, l’entrepreneur doit mettre le client en garde. S’il ne le fait pas et que l’ouvrage échoue de ce fait, il répond du dommage (§ 1168a ABGB). La mise en garde doit indiquer clairement que l’ouvrage risque d’échouer ; le contrat l’exige sans délai et par écrit, et un e-mail suffit. Si le client maintient ensuite par écrit le matériel ou l’instruction, le contrat libère l’entrepreneur de sa responsabilité pour l’échec qui en résulte.
Un entrepreneur peut-il facturer davantage en Autriche lorsque le devis est dépassé ?
Cela dépend du devis. Si l’entrepreneur en a expressément garanti l’exactitude, aucune hausse ne peut être facturée, même pour un travail supplémentaire imprévu (§ 1170a(1) ABGB) ; ce contrat convient de même pour un prix forfaitaire. Pour un devis sans garantie, l’entrepreneur doit signaler sans délai un dépassement considérable dès qu’il devient inévitable, sinon il perd tout droit au travail supplémentaire ; le client peut alors se retirer en payant un montant équitable pour le travail déjà fait (§ 1170a(2) ABGB).

Comment signer ce document

  • Imprimez-le et signez-le à la main. Les lignes de signature du document sont volontairement laissées vides – signez-les à l’encre.
  • Signez-le vous-même avec une signature électronique qualifiée. Si vous disposez déjà d’une signature qualifiée – Evrotrust, B-Trust, StampIT, ZealiD ou tout prestataire qualifié inscrit sur la liste de confiance de l’UE, sur une carte, une clé USB, dans une application mobile ou dans le cloud –, notre guide de signature explique pas à pas comment signer ce fichier précis sans l’invalider. Aide pas à pas et vérification du résultat

DocMuse vend des documents, pas des conseils juridiques. L’acceptation dépend toujours des règles du destinataire et du droit applicable localement.

Documents similaires

  • Contrat de services entre professionnels – Dienstleistungsvertrag (Autriche)

    Contrat entre deux entreprises en Autriche pour des services continus ou ponctuels (conseil, support informatique, comptabilité, marketing) où une exécution diligente est due plutôt qu’un résultat précis. Il couvre l’étendue, l’exécution indépendante, la durée et la résiliation en fin de mois, la rémunération avec facture selon le § 11 de la loi autrichienne sur la TVA (UStG 1994) et les règles de retard des §§ 456 et 458 du Code de commerce autrichien (UGB), la reprise de prestation, la confidentialité, la protection des données, les droits sur les résultats et la responsabilité. Les deux parties figurent avec leurs numéros FN et UID. En allemand.

  • Facture avec TVA selon le § 11 UStG 1994 (Autriche)

    Modèle de facture avec chaque mention que le § 11 de la loi autrichienne sur la TVA (UStG 1994) exige au-delà de 400 € TTC : noms et adresses des deux parties, numéro séquentiel, date d’émission, date ou période de la prestation, quantité et désignation, prix hors taxe, taux et TVA, votre numéro UID (numéro de TVA autrichien) et, au-delà de 10 000 € TTC, celui du client. Avec une ligne pour les données du registre du commerce (§ 14 UGB) et les coordonnées bancaires. L’Autriche n’impose pas la facture électronique entre entreprises : papier et PDF restent possibles. En allemand.

  • Accord de confidentialité réciproque – NDA (Autriche)

    Accord de confidentialité réciproque (NDA) pour des discussions entre entreprises en Autriche sur une coopération, un projet, une licence ou une acquisition. Il repose sur la protection des secrets d’affaires des §§ 26a ff. de la loi autrichienne contre la concurrence déloyale (UWG) : objet, ce qui est confidentiel, divulgation limitée à qui en a besoin, interdiction expresse de rétro-ingénierie des échantillons et prototypes, restitution et suppression, durée après la fin des discussions et clause pénale facultative. Les deux parties figurent avec leur numéro au registre du commerce. En allemand, à imprimer et signer.

  • Rappel de paiement et mise en demeure à une entreprise (Autriche)

    Lettre à une autre entreprise qui n’a pas payé une facture en Autriche, sous forme de rappel aimable ou de dernière mise en demeure avant une injonction de payer judiciaire (Zahlungsbefehl). Elle indique la facture, l’échéance et le début du retard, calcule les intérêts de retard à 9,2 points au-dessus du taux de base de la Banque nationale d’Autriche (§ 456 du Code de commerce autrichien, UGB), réclame l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (§ 458 UGB) et fixe un délai. Vous saisissez le taux de base en vigueur. Entre entreprises ; les consommateurs doivent d’autres intérêts. En allemand.

  • Contrat de société GesbR (Autriche)

    Le contrat de société d’une société civile autrichienne (Gesellschaft bürgerlichen Rechts, GesbR) de deux ou trois personnes menant ensemble un projet, un cabinet ou une petite entreprise, selon les §§ 1175 ff du Code civil autrichien (ABGB) en vigueur depuis le 1er janvier 2015 : nom et siège, objet, apports et parts, gestion et représentation, décisions, bénéfices et pertes, responsabilité (§ 1199 ABGB), résiliation pour la fin d’un exercice avec six mois de préavis (§ 1209 ABGB), départ, décès et liquidation. Une GesbR n’exige aucune forme et n’est pas inscrite au registre du commerce (Firmenbuch). En allemand.

  • Décision des associés nommant ou révoquant un gérant de GmbH (Autriche)

    La décision des associés d’une GmbH ou FlexCo autrichienne qui nomme, révoque ou remplace un gérant (Geschäftsführer), prise en assemblée générale ou par décision écrite circulaire signée par chaque associé (§ 34 de la loi autrichienne sur les SARL, GmbHG), avec l’acceptation du nouveau gérant. Pour le registre du commerce autrichien (Firmenbuch), les signatures sont légalisées par un tribunal de district ou un notaire (§ 17 GmbHG) : signez sur place, pas chez vous ; un espace est prévu pour la mention de légalisation. En allemand.